鑫绎尚装修怎么索赔^装修攻略

是楼主本人家里装修对吧 业主索赔就2种，1.损失；2.责任 这件事情来看主要责任在于装修公司未和业主约定主材规格及品种，更未与业主确认，如果你们双方合约中约定过所有购买的主材须经业主确认，未经确认不得擅自施工的话，那装修公司全责 ...

我就知道是精装修,至于框架不是很清楚,你可以自己搜索一下他们楼盘的相关,应该有介绍的

1。现场取证。把现场照片拍下来 各个地方和角落 特别是有重大影响的地方。 2。找专业人室来监定，造成危楼是由该装修造成的。 3。找装修单位协商，如果谈不拢。就把你之前的照片，和监定的结果投到消费者协会 4。录求第三方也解决不了 那你就把...

设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延误工期的,责任由施工方承担,工期不顺... 否则仍计算工期。 另外: 质保金问题 1.工程质保金可有或可无,保证金收取比例等问题...

这个问题比较复杂，一般情况下，施工方不会在监理和甲方不同意的情况下自做主张改变设计或加大工程量，因为加大的工程量如果没有得到甲方现场人员的认可是不被认同有效的，增加的工程款是要不回来的。你如果不懂，有些问题可以去请教设计方。另...

具备以下条件,装修超工期是可以索赔的:1、有书面的装修合同或者有第三方证明的口头承诺。2、上述合同和承诺中有关于超工期的条款内容。3、上述合同和承诺中有关...

希望我的回答能给予您帮助 请采纳 谢谢 装修公司和工作单位都可以作为潜在的被告,承担对你表的责任。 但是你只能选择其中之一,因为两者不属于共同也不属...

假如在交房了,你的房子在防水方面还有缺陷,装修师傅在装修是进行灌水查看,这是很正常的建筑防水检测方法;第二,你没说明因此造成什么问题,该问题是单方面由装修师傅实施...

(1) 索赔事件发生7天内，索赔方向被索赔方发出要求索赔的通 知书;(2) 索赔方在发出索赔意向后7天内，向被索赔方提交全部和详细的索赔(3) 被索赔方在接到索赔后7天内给予书面答复或要求索赔方进行一步补充索赔理由和证据，被索赔方在7天...

同情楼主····

可以 是她先犯的错 责任在她

当然会有影响了 至于影响有多大这个不好判断的 甲醛是气体有害物质 是通过空气传播的 只要你们之间有空气流通 就有影响的可能

你可以向装修公司要求你的相应损失，如墙壁修复，地板更换，并可以主张您由此造成的其他家具物品的损失产生误工费的，还以要求一并。精神损失这块，如果你打算主张，只能去法院申请诉讼，经过审理，有可能会进行，因为我们...1

新房装修，必然要进行水电改造，势必破坏原开发商做的防水层。为了加强防水设置保护财产安全，新房装修必须做防水。水是无孔不入的，对于厕浴间和厨房这些经常接触水的地方，只要有一个地方发生漏水，就会在楼板内形成串水渗漏到楼下，影响邻里...

公司装修，导致出现问题，能索赔。 准确的说应该是要求给予保健补偿。 但是你不一定能要到手。 一会就有人给你讲这个法那个法了。 他们会告诉你、、打官司。

的规定,商品房质量问题通常可分为三种情形,与之相对应,商品房质量问题的索赔问题也是不同的:(一)房屋主体结构质量不合格的,购房人有权拒收、解除合同和要求损失。&...

你好!我是在西安市在家装公司做设计的!我建议你去找个好点的律师一定会赢的,你最好... 下他的活去干了,只是工头给公司要交相应的押金!下面我给你传一份相关装修的合同你...

按照合同约定。

首先是划定责任。 1.业主造成的设计变更,工程量增加,甲供材料不到位等。责任由业主承担,工期相应顺延。 2.施工方管理不当,设备、材料不到位,工程质量不合格,造成返工或延...

1.合同没有约定?那就没有索赔这个说法! 2.工程逾期,责任方的判定?不是说只要逾期了... 以我建议,协调关系,在保证质量的前提下,让装饰公司加紧完工,上策!